キャッシュレス決済導入業務委託

キャッシュレス決済導入業務委託 ここから本文です。 キャッシュレス決済導入業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名キャッシュレス決済導入業務委託履行場所千葉市役所又は本市が保有する施設のうち、市が指定する場所履行期間契約締結日～令和7年3月31日まで使用する名簿業務委託業種・種目機器保守入札参加申請期間（募集期間） 令和6年9月20日～令和6年9月27日開札日令和6年10月3日入札契約方式一般競争入札案件概要入札説明書及び仕様書をご覧ください。 入札担当課・係等総務局情報経営部業務改革推進課電話：043-245-5797案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 入札に関する書類1：入札説明書（PDF：239KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 2：入札の心得（PDF：158KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 3：契約書（案） （ワード：55KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 4：仕様書（PDF：242KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 5： キャッシュレス対象証明等一覧(PDF：317KB） （別ウインドウで開く ） （別ウインドウで開く） 申請書類6：入札参加資格確認申請書（ワード：30KB） （別ウインドウで開く） （ その他関係書類 7：入札書（ワード：35KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 8：入札辞退届（ワード：18KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 9：委任状（ワード：17KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 10：封筒記載例（PDF：104KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 入札等に関する質問について11 ：質問回答書（ワード：31KB） （別ウインドウで開く） （別ウインドウで開く） 入札参加資格確認申請書の提出場所等 持参、郵送又は千葉市電子申請システムによることとする。 なお、郵送により提出する場合は、簡易書留又は特定記録にて提出することとし、令和6年9月27日(金)午後5時必着とする。 千葉市電子申請システムにより提出する場合は、以下のURLより令和6年9月27日(金)午後5時までに手続を完了すること。 なお、申請にあたっては、令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登録されているメールアドレスを用いることとする。 千葉市電子申請システムによる申請はこちら（外部サイトへリンク） （別ウインドウで開く） （外部サイトへリンク） （別ウインドウで開く） キャッシュレス決済導入業務委託仕様書１ 目 的本件は、千葉市役所(以下「本市」という。 )及び本市が保有する施設(地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者が管理する施設(以下「指定管理施設」という。 )を含む。 )の窓口にキャッシュレス決済を導入することにより、窓口での収納事務における多様な決済手段の提供による市民の利便性の向上及び職員の負担軽減を図ることを目的とする。 ２ 履行場所千葉市役所又は本市が保有する施設のうち、市が指定する場所３ 契約期間契約締結日から令和７年３月３１日までただし、利用期間については令和６年１２月１日から令和７年３月３１日までとする。 ※設置については、契約締結後の開庁時間外(土日祝日を含む)に作業を行う。 ４ 機器の導入以下の要件を満たす決済端末を導入すること。 (１)導入するキャッシュレス機器の仕様及び個数対象窓口に元から導入しているレジスターや券売機とは独立して設置ができて、既存の機器の改修等は不要なもの ５個(２)利用できるキャッシュレス決済種別は以下ア～ウを全て満たすこと。 ア クレジット(VISA、MASTER、JCB、AMERICANEXPRESS、Diners Club 等)イ 電子マネー(交通系、楽天Edy、QUICpay、nanaco、WAON 等)ウ QRコード決済(PayPay、auPAY、d払い、J-Coin Pay、楽天ペイ、メルペイ 等)(３)決済端末機能及び運用方式等ア 本市が事前に作成した商品ごとのQRコードを決済端末で読み取ることで金額を手入力せず支払い操作ができること。 イ 決済端末は、利用者及び職員の双方にとって操作性が良いこと。 ウ 操作ミスによる取消機能があること。 (但し、決済種別による可否は許容する。 )エ 決済端末で当日の集計が可能であること。 各種集計情報の確認は画面表示及び、サーマルプリンタで印刷可能であること。 集計単位は手数料種別、決済種別ごとに集計できること。 オ 手数料の現金支払いを把握するため、決済種別選択メニューに現金ボタンを用意すること。 カ 各決済端末で処理した情報は、本市の財務システム連携用データを作成している委託業者へ同業者の仕様に併せてデータ提供のサービスが拡張できる仕様であること。 キ キャッシュレス決済完了後、手数料等の種類、合計金額及び決済手段のわかる明細(以下「レシート」という)が本市控え用と利用者用の２枚の発行ができること。 ク 決済端末は持ち運びでの使用が可能であること(４)マニュアル以下に関するマニュアル(日本語表記のもの)を納品時に６部及び電子データにて納品すること。 ア 決済端末に関する操作手順５ 納入・設置調達機器の納入・設置・撤去作業の際には、次の事項を遵守し、時間・期問を厳守して速やかに作業を行うこと。 (１)本市が示した期限内に円滑に作業を完了させるため、事前に十分に計画・準備を行い、納入・設置・撤去作業にあたること。 (２)作業の際は、庁舎内での作業条件及び施設管理者の指示に従うこと。 (３)作業中に庁舎内の備品等を破損した場合は、供給者の責任において、現状に復旧させること。 (４)作業中に事故が発生した場合は、速やかに本市へ連絡し、指示を受けること。 (５)作業後は、排出した段ボールやごみ等をすべて持ち帰ること。 (６)納入・設置・撤去に関しては、養生を十分に行い、既存施設を損なうことのないようにすること。 ６ 指定納付受託の方法等(１) 受託者は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。 以下、「法」という。 )第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者となること。 (２) 指定納付受託業務の対象となる費用の種類、設置場所ごとの取扱い件数については、別紙「キャッシュレス決済対象証明等一覧」のとおりとする。 (３) キャッシュレス決済サービス・ブランドの種類及び手数料率については別表１とおりとする。 (４) 指定納付受託の方法ア キャッシュレス決済による収入金(以下、「収入金」という。 )については、各月末日を締め日とし、翌月末日(当該日が千葉市の休日を定める条例第１条に定める休日にあたる場合は、その前日とする。 )までに、一括して本市があらかじめ指定する口座に、納入義務者が選択する決済サービスの支払い方法を問わず一括で支払うこと。 なお、あらかじめ指定する口座は本市の指定金融機関である株式会社千葉銀行(所在地：千葉市中央区千葉港１－２)となる。 イ 収入金を入金する際の振込手数料は受託者の負担とすること。 ウ 各月ごとの収入金の内訳明細及び決済手数料の明細を入金予定日の５営業日前までに本市に通知もしくは他の方法で確認できるようにすること。 明細は設置場所ごとの内訳が確認できるようにすること。 エ 本市が払う決済手数料の額は、月ごとの収入金額を確認の上、１円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てて算出するものとする。 決済手数料の支払い(法第２３１条の２第１項による指定納付受託者の納付)は地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６４条の規定による繰替払により、月ごとの収入金額の総額から決済手数料の総額を差し引いた額を受託者が本市へ入金するものとする。 ただし、当該支払方法について他に提案がある場合は、この限りでない。 オ 各決済ブランドの利用については、必要な登録手続きを代行すること。 また、決済ブランドの将来的な機能追加等についてはその都度提案すること。 カ 加盟店契約の解除に関して、必要事項の契約書に明記すること。 キ 受託者が定める加盟店規約のうち、１加盟店契約及びその他の付属書類と内容を異にする事項については、効力を有しないこととし、定めのない事項及び疑義については本市と受託者の協議により決定するものとする。 ク アに定める収入は、本市が利用者に対して有する債権を受託者が買い取るものではない。 ケ アの履行に正当な理由なく遅滞があった時は、当該遅延日数に応じて、振込を行うべき金額に契約書所定の割合を乗じた金額を、指定する期日までに納付すること。 ７ 研修・サポート体制(１)機器等の操作については、運用開始までに指定する場所において実施すること。 実施スケジュール及び実施方法については、両者協議のうえで決定する。 (２)契約締結日から機器設置、研修も含め運用までのスケジュールの日程を示すこと。 (３)その他サポート体制については、両者協議のうえで決定する。 ８ 設置機器等の保守(１)各導入窓口の運用時間内において故障・不具合があった場合は即時対応すること。 (２)操作に関する問合せや障害発生時に対応するため、電話で問合せできる体制とすることとし、電話による一次対応が可能な時間帯は24時間365日の対応とする。 (３)機器の修理等に時間を要する場合は速やかに代替機を用意するなどし、現状の復帰に努めること。 (４)改良、機能強化等によるバージョンアップや画面の構成変更等は事前に本市に情報提供することとし、適用に向けた検討と対応を行うこと。 (５)バージョンアップによるプログラムリリースや配布について、必要性を検証した上で、運用に支障のないよう実施できること。 ９ 情報の開示本契約において知り得た手数料率をはじめとする営業情報は機密情報にあたらないものとし、契約の公表、行政文書公開請求など、本市の判断で公表することがある。 １０ 適正な業務の遂行(１)受託者は、法第２３１条の２の６第１項に基づき、納付事務に関する帳簿を作成し、収入日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保存しなければならない。 なお、帳簿の記載項目については本市との協議によるものとする。 (２)法第２３１条の２の６第２項に基づく報告を本市から求められた場合は、求められた事項について本市に速やかに報告すること。 (３)法２３１条の２の６第３項に基づき、本市から立入検査を求められた場合は、速やかに応じること。 (４)本市は、受託者が指定する日までに納付しないときは、法第２３１条の４に基づき、当該納付額を受注者から強制的に徴収することができる。 (５)受託者は、業務の実施に伴い、上記以外に適用を受ける法令、規定、基準、指針等についても、これを遵守しなければならない。 １１ 守秘義務業務上知り得た事項を第三者に漏洩し、または開示してはならない。 １２ その他(１)本市は受託者に必要な情報を提供するものとする。 (２)本仕様書に示すもののほか、運用方法や拡張性等、将来的に発注者によって有益な提案がある場合は積極的に提案すること。 (３)受託者は、本仕様に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が生じた場合について、本市と受託者協議の上決定する。 (４)受託者は、キャッシュレス決済の不正使用に対し、十分な防止対策及び保証制度を導入すること。 別表１取扱ブランド 決済手数料率クレジットVisaMastercardJCBAMERICAN EXPRESSDiners Club3.25％(非課税)電子マネー交通系楽天EdyWAONnanaco2.95％(外税)QUICPay 3.25％(非課税)国内ＱR決済楽天ペイPayPayauPAYメルペイ3.25％(外税)J-Coin Payd払い3.25％(非課税) 都市局建築部宅地課都市局建築部建築指導課都市局都市部都市計画課都市局建築部建築情報相談課都市局建築部住宅整備課保健福祉局医療衛生部医療政策課1 複写サービス料 10 4,751 47,5102 開発登録簿の写しの交付 470 1,774 833,7803 証明等手数料 300 23 6,9004 複写サービス料 10 113 4,9505 都市計画に関する証明手数料 300 28 8,4006 千葉市都市計画総括図販売 3,000 8 16,0007 建築台帳記載事項証明書発行手数料 300 6,614 1,984,2008 建築計画概要書の写し 40 14,807 592,2809 退去修繕退去者負担金 15 40,000※金額に単価の設定がありません10 休日救急診療所利用料 15,244 37,157,031※金額に単価の設定がありませんNo. 取り扱い部署 台数1 都市局建築部宅地課2 都市局建築部建築指導課3 都市局都市部都市計画課4 都市局建築部建築情報相談課5 都市局建築部住宅整備課6 保健福祉局医療衛生部医療政策課 1千葉市総合保健医療センター内休日救急診療所キャッシュレス機器設置場所(予定)設置場所千葉市役所本庁舎 低層棟４階千葉市役所本庁舎低層棟４階 3(参考)決算額(円)備考取り扱い件数(件)1キャッシュレス決済対象費目一覧(予定)※数値は令和5年度実績によるもの。 ※登録する費目及び費目の名称については、品目の登録にあたり、本市と受託者との協議のうえ定めるものとする。 手数料単価(円)費目の名称 No 都市局建築部宅地課都市局建築部建築指導課都市局都市部都市計画課都市局建築部建築情報相談課都市局建築部住宅整備課保健福祉局医療衛生部医療政策課1 複写サービス料 10 4,751 47,5102 開発登録簿の写しの交付 470 1,774 833,7803 証明等手数料 300 23 6,9004 複写サービス料 10 113 4,9505 都市計画に関する証明手数料 300 28 8,4006 千葉市都市計画総括図販売 3,000 8 16,0007 建築台帳記載事項証明書発行手数料 300 6,614 1,984,2008 建築計画概要書の写し 40 14,807 592,2809 退去修繕退去者負担金 15 40,000※金額に単価の設定がありません10 休日救急診療所利用料 15,244 37,157,031※金額に単価の設定がありませんNo. 取り扱い部署 台数1 都市局建築部宅地課2 都市局建築部建築指導課3 都市局都市部都市計画課4 都市局建築部建築情報相談課5 都市局建築部住宅整備課6 保健福祉局医療衛生部医療政策課 1(参考)決算額(円)備考取り扱い件数(件)1キャッシュレス決済対象証明等一覧(予定)※数値は令和5年度実績によるもの。 ※登録する証明等及び名称については、品目の登録にあたり、本市と受託者との協議のうえ定めるものとする。 手数料単価(円)証明等の名称 No千葉市総合保健医療センター内休日救急診療所キャッシュレス機器設置場所(予定)設置場所千葉市役所本庁舎 低層棟４階千葉市役所本庁舎低層棟４階 3 賃貸借契約書(サービス利用)１ 賃貸借件名 ＡＩ－ＯＣＲサービス利用契約２ 賃貸借物件 仕様書のとおり３ 賃貸借期間 令和６年５月１日から令和７年３月３１日まで４ 賃貸借料金 総 額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)(「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条、地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、賃借料に110分の10を乗じて得た額である。 )５ 履行場所 千葉市役所又は本市が指定する場所６ 契約保証金 上記物件の賃貸借について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によって契約を締結する。 本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を所有する。 令和６年 月 日 発注者 千葉市中央区千葉港１番１号 千 葉 市 千 葉 市 長 神 谷 俊 一 受注者 契 約 条 項(総則)第１条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。 以下同じ。 )に基づき、別紙「仕様書」に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書によるもの。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 ２ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ３ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 ４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 ５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第５１号)に定めるものとする。 ６ この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治２９年法律第８９号)及び商法(明治３２年法律第４８号)の定めるところによるものとする。 ７ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 ８ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (賃貸借物件)第２条 受注者は、発注者に対し、頭書記載の物件を賃貸し、発注者はこれを賃借する。 (賃貸借料金)第３条 物件の賃貸借料金は、頭書記載の金額とする。 (賃貸借料金の支払い)第４条 受注者は、物件の賃貸借期間の完了をもって、賃貸借料金を発注者に対し書面をもって請求するものとする。 ２ 発注者は、前項の規定により、受注者からの適法な請求書を受理したときは、当該受理日から３０日以内に第３条に規定する金額を受注者に支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第５条 受注者の責めに帰すべき事由により物件を納入期限までに完納することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 ２ 前項の損害金の額は、賃貸借期間における総支払予定額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。 ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第４条第２項の規定による賃貸借料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (検査及び引渡し)第６条 発注者は、受注者が物件の納入を完了した日から１０日以内に検査を行うものとする。 ２ 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 ３ 発注者は、検査に合格したときは、受注者から当該物件の引渡しを受けるものとする。 ４ 受注者は、第１項の検査に合格しないものについては速やかにこれを代品と取り替えなければならない。 この場合においては、前３項の規定を準用する。 ５ 検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗またはき損したものの損失は、すべて受注者の負担とする。 (危険負担)第７条 前条第３項の引渡し前に生じた物件の滅失、き損等の損害は、すべて受注者の負担とする。 (契約不適合責任)第８条 発注者は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、納入者に対し、物件の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 ２ 前項の場合において、納入者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (１)履行の追完が不能であるとき。 (２)納入者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (３)物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (４)前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第９条 発注者は引き渡された物件に関し、その不適合を知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 ２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、納入者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 ３ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 ４ 前各項の規定は、契約不適合が納入者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する納入者の責任については、民法の定めるところによる。 ５ 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに納入者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、納入者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 ６ 引き渡された物件の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、納入者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (物件の保守等)第１０条 受注者は、物件が常に正常に作動するよう、物件の調整及び必要な部品の交換等、点検を行うものとし、それに要する費用は受注者の負担とする。 ２ 物件が故障した場合は、発注者の要請により受注者は直ちに修理・取替えを行い、正常な状態に回復させるものとし、それに要する費用は受注者の負担とする。 ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理・取替えを行なう必要が生じたときは、それに要する費用は発注者の負担とする。 ３ 受注者は、前２項の保守をメーカー、又はメーカーの推薦する保守業者に委託して行うことができる。 この場合、受注者は発注者に対して、当該委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 ４ 前項の場合、受注者は発注者に対し、委託先の名称、代表者名、その他必要な事項を事前に通知しなければならない。 (物件の原状変更)第１１条 発注者は、物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すときは、事前に受注者の承諾を得なければならない。 (物件の移転)第１２条 発注者は、物件を頭書の物件設置場所から移転する必要が生じたときは、事前に受注者の承諾を得るものとし、その移転に要する費用は発注者の負担とする。 ただし、仕様書に記載のある場合を除く。 (物件の所有権)第１３条 物件の所有権は受注者に属し、発注者はそれを善良な管理者の注意義務をもって、使用し管理しなければならない。 ２ 受注者は、物件に受注者の所有に属する旨の表示をするものとする。 (転貸の禁止)第１４条 発注者は、物件を第三者に転貸してはならない。 ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。 (公租公課)第１５条 物件に係る公租公課は、受注者の負担とする。 (特許権等の使用)第１６条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、この限りではない。 (秘密の保持)第１７条 受注者は、この契約に関し、知り得た発注者の情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 ２ 受注者は、前項に規定する情報を必要以外に複写又は複製してはならない。 ３ 受注者の秘密保持の義務は、本契約終了後も継続するものとする。 (秩序の維持)第１８条 受注者は、物件の保守又は修理のために受注者の使用人を発注者の施設に立ち入らせる場合には、発注者又は発注者の施設の規定を遵守し、発注者の防犯、安全と秩序の維持に努めなければならない。 ２ 受注者は、受注者の使用人を発注者の施設に立ち入らせる場合には、身分証明書等を携行させるとともに、名札を着用させなければならない。 (事故の報告等)第１９条 受注者は、業務を執行する中で事故が発生した場合は、速やかに事故の状況を調査し復旧の措置を行うとともに、発注者にその報告を遅滞なく行うものとする。 ２ 受注者は、この契約において情報セキュリティに関する事件、事故等(以下「事件等」という。 )が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 ３ 発注者は、事件等が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断した場合で、かつ、発注者が適切な説明責任を果たす必要があると認めるときは、その事件等の公表を行うことができる。 (損害賠償)第２０条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )については、受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、損害(保険その他によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (仕様等の変更又は中止)第２１条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下「仕様等」という。 )を変更し、又は物件の納入を一時中止若しくは打ち切りをすることができる。 この場合において、発注者は、契約金額又は期日を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約の変更等)第２２条 この契約は、発注者と受注者双方いずれにもこの契約を終了させる意志がないとき、同一の条件において賃貸借期間満了の日まで契約を継続する。 (発注者の催告による解除権)第２３条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (１)納入者が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。 (２)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 (３)正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。 (４)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第２４条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (１)この契約の履行ができないことが明らかであるとき。 (２)納入者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (３)納入者の債務の一部の履行が不能である場合又は納入者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (４)物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (５)前各号に掲げる場合のほか、納入者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (６)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。 (７)公正取引委員会が、納入者に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。 以下「独占禁止法」という。 )第７条又は第８条の２の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 (８)公正取引委員会が、納入者に対し独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 (９)納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６又は第１９８条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。 以下同じ。 )したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第２５条 第２３条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の解除権)第２６条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (１)第２１条の規定により、発注者が仕様等を変更する場合において、契約金額が３分の２以上減少したとき。 (２)第２１条の規定により、発注者が物件の納入を一時中止させる場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。 (３)発注者の責に帰すべき事由により物件が滅失し、又はき損し、使用不可能となったとき。 (４)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 ２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第２７条 受注者は、この契約に関して第２３条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 (１)第２４条第１項第１号、第２号、第３号又は第４号に該当する場合において、確定した命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法(昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。 (２)第２４条第１項第９号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第１９８条の規定に該当し、刑が確定したとき。 ただし、受注者について同法第９６条の６の規定に該当し、刑が確定したときを除く。 ２ 独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 第４項第２号において同じ。 )により、受注者等に同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 ３ この契約に関し、受注者の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したときにおいては、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を支払わなければならない。 ４ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前３項に規定する契約金額の１０分の２に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (１)第２項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。 (２)第２項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第９６条の６又は第３項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ５ 第１項から第４項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 ６ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項から第４項までの賠償金を免れることができない。 ７ 第１項から第４項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。 受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。 (賠償金等の徴収)第２８条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額を相殺し、なお不足があるときは追徴する。 ２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。 (物件の滅失又はき損)第２９条 発注者の過失により、返還までに生じた物件の滅失又はき損については、発注者がその費用を負担するものとする。 ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。 ２ 前項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が天災その他発注者と受注者双方の責めに帰すことができないものであるときは、発注者と受注者が協議して損害の負担について定めるものとする。 (物件の返還等)第３０条 この契約の終了又は解除によって、発注者が物件を返還する場合、原状回復及び当該物件の記録媒体に記録されたデータ消去等、返還に要する荷造り及び搬出・運送等の費用は、受注者の負担とする。 ２ 受注者は、契約を解除された場合、発注者の指示に従って速やかに物件の撤去・回収及び原状回復を行うものとし、それに要する一切の費用は、受注者の負担とする。 ただし、発注者が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。 ３ 発注者は、受注者が正当な理由がなく、相当な期間内に当該物件を撤去・回収せず、又は物件に係る原状回復を行わないときは、受注者に代わってこの物件を処分し、又は物件に係る原状回復を行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 (関係法令等の遵守)第３１条 受注者は、前各条項に定めるもののほか、地方自治法施行令及び千葉市契約規則をはじめ関係法令を遵守しなければならない。 (協議)第３２条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、発注者と受注者双方で協議して定める。 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約(総則)第１条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (表明確約)第２条 契約の相手方(以下「受注者」という。 )は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 (１)法人等(個人、法人又は団体をいう。 以下同じ。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である。 (２)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 (３)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 (４)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 (５)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ２ 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約する。 (暴力団等排除に係る解除)第３条 千葉市(以下「発注者」という。 )は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (１)受注者が前条第１項各号に該当するとき。 (２)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第１項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (３)受注者が、前条第１項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ２ 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 ３ 受注者は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の１０分の１に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 ４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。 ５ 発注者は、本条第１項及び第２項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 ６ 本条第１項及び第２項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。 (不当介入の排除)第４条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 (１)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (２)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。 また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 (不当介入排除の遵守義務違反)第５条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。 受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。 (案)1(案)1 入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日(あて先)千葉市長所在地商号又は名称代表者職氏名 印担当者所属氏 名ＴＥＬ一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係書類を添付して申請します。 １ 件 名 キャッシュレス決済導入業務委託２ 納入場所 千葉市役所又は本市が保有する施設のうち、市が指定する場所＊ 申請は、原則として本店の代表者名で行ってください。 ただし令和６・７年度物品入札参加資格申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は、受任者名で申請してください。 Ⅳ-1-⑦-1 様式第３号－３(物品用)入 札 辞 退 届件 名 キャッシュレス決済導入業務委託請 求 課 千葉市総務局情報経営部業務改革推進課 履行場所 千葉市役所又は本市が保有する施設のうち、市が指定する場所 上記案件について、下記理由により入札参加を辞退します。 年 月 日 所在地又は住所 商号又は名称 代表者(受任者)職氏名 印(あて先) 千 葉 市 長記 辞 退 理 由１ 諸般の事情により、指定された納入期限に間に合わないため。 ２ 手持ちの業務・受注案件等が多く、さらに業務・案件等を受注することが困難である。 (向こう ヶ月程度)３ この業務・案件等を受注した場合、人員の確保が困難である。 ４ 会社(個人事業者の場合には個人)の都合による。 ５ その他() 【注意事項】 １ この届は、入札執行前には契約事務担当職員に直接持参するか又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )してください。 ２ 入札執行中には、この届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出してください。 ３ 電車の遅れ等やむを得ず入札に参加できなかったときにも、入札終了後に必ず、契約事務担当職員に提出してください。 ４ 入札を無断で辞退することがないよう十分御留意ください。 ５ 該当する辞退理由の番号を○で囲んでください。 ６ 辞退理由により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。 ７ 辞退理由２の場合には、受注困難である月数を記入してください。 ８ 辞退理由５の場合には、( )内に理由を簡潔に記入してください。 封筒記載例内 封 筒【表】 【裏】外 封 筒【入札書】 【辞退届】〇〇〇業務委託△△△株式会社代表取締役×× ××㊞㊞㊞千葉市中央区千葉港１番１号千葉市役所〇〇〇課宛辞 退 届 在 中千葉市中央区千葉港１番１号千葉市役所〇〇〇課宛入 札 書 在 中朱書 令和 年 月 日(あて先)千葉市長 所 在 地 商号又は名称 代表者氏名 担当者氏名 連絡先 ＴＥＬ質 問 回 答 書件 名キャッシュレス決済導入業務委託質 問 事 項回答 ＦＡＸ メールアドレス※ 提出にあたっては電子メールで所定の期限内に行ってください。 なお、押印の必要はありません。