令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（北九州地区）

令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託（北九州地区） 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生１ 競争入札に関する事項委託内容２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。 (２)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。 (６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。 )。 (７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の２第１項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合 の場合は主たる組合員を含む。 )。 (８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。 ３ 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下：紙入札)で参加することができる。 ４ 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 ５ 入札関係書類(１)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (２)配布期間 本公告の日から まで。 (３)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。 ② 提出期限(４)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限６ 入札説明会７ 競争執行の日時及び場所(１)開札実施年月日時刻(２)開札実施場所８ 入札保証金に関する事項 免除９ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 令和8年1月7日(水) 10時30分から福岡労働局 労働第二会議室要令和8年1月6日(火)令和8年1月6日(火) 17時00分まで令和8年1月7日(水) 10時00分まで実施しない。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月10日件 名 令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)仕様書等による役務の提供等 の 又は１ 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生２ 競争入札に付する事項(１)件名(２)委託内容等別添『仕様書』による。 (３)契約履行期限等８年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (４)契約履行場所(５)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。 なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。 なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記６及び福岡労働局入札心得を参照すること。 )。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (６)入札保証金及び契約保証金免除する。 (７)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。 )を行うことができる。 ３ 競争参加資格(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」等級に格付けされているもの。 (２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 「令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)」の入札等については、会計法(昭和２２年法律第３５号)、予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)、契約事務取扱規則(昭和３７年大蔵省令第５２号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)別添『仕様書』による。 契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。 役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(７)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。 )第12条の２第１項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。 )。 (８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (９)入札書提出時において、過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 ４ 契約条項を示す場所等(１)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 (２)契約条項を示す場所５ 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (１)提出期限(２)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(３)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 ６ 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (１)提出期限(２)提出場所上記５(２)に同じ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年1月7日(水) 10時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。 令和8年1月6日(火) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)(３)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。 ７ 開札日時及び場所(１)開札日時(２)開札場所福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号福岡合同庁舎新館５階８ 入札説明会入札説明会は、実施しない。 ９ 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (１)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (２)期限上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。 (３)回答質問に対する回答は、上記６(１)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。 (４)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL：092-411-4745 メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 入札金額内訳書令和8年1月7日(水) 10時30分から提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書１ 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。 )に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 ２ 入札説明書等(１)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (２)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (３)入札者は、入札後、(１)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 ３ 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 ４ 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。 )を行うことができる。 ５ 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 ６ 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 ７ 入札書等の提出(１)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (２)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、［入札件名］と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 ８ 入札書の提出等にかかる委任(１)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。 )のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (２)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を提出しなければならない。 (３)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (４)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (５)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得９ 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は２者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が２者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が２者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(１)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (２)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記７入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第１款 一般競争参加者の資格(第70条～第73条)第２款 公告及び競争(第74条～第82条)第３款 落札者の決定等 (第83条～第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7２監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 ※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 第２節 一般競争契約 第１款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(参考)予算決算及び会計令※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記１ 件名２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(１)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(２)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(３)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(４)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(５)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。 はい ・ いいえ(６)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 はい ・ いいえ(７)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。 はい ・ いいえ(８)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。 はい ・ いいえ(９)過去１年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。 はい ・ いいえ３ 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。 はい ・ いいえ４ 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(１)から(４)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (１)入札書提出時において、過去１年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (２)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (３)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (４)上記(１)から(３)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ＩＣカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ＩＣカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 ※担当者メールアドレス※※連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名：令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)資格審査登録番号法 人 等 名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 １ 入札案件名２ 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区) は、 下記１及び２のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記３についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記１ 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。 ) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 ２ 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者３ 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。 誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。 令和8年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ￥※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。 北九州地区第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期日常清掃のみ日常＋定期＋ガラス日常清掃のみ 日常＋定期北九州西署(日常清掃分) 円北九州西署(定期清掃分) 円北九州東署(日常清掃分) 円北九州東署(定期清掃分) 円門司支署(日常清掃分) 円門司支署(定期清掃分) 円基準計合計①八幡所(日常清掃分) 円 円 円 円八幡所(定期清掃分) 円 円 円小倉所(日常清掃分) 円 円 円 円 円小倉所(定期清掃分) 円 円 円門司出張所(日常清掃分) 円 円 円 円 円門司出張所(定期清掃分) 円 円 円港湾労働課(日常清掃分) 円 円 円 円 円港湾労働課(定期清掃分) 円 円 円安定系合計②※１ 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。 )。 ※２ 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿 所在地 商号及び名称 代表者又は代理人の氏名安定系 系統清掃作業対象官署北九州地区合計(入札金額)(①＋②)基準系計円 円円入札金額内訳書仕 様 書１ 件名令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区)２ 趣旨当該契約は、各庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。 ３ 契約履行場所別添『対象官署一覧』のとおり４ 契約期間令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 ５ 共通事項(１)作業開始は令和８年４月１日からとする。 (２)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、各官署の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。 (３)作業は原則午前８時30分から午後５時00分までの間に行うこととするが、実施に当たっては各官署の担当者(以下「担当者」という。 )と協議を行い決定すること (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。 例：午前８時00分から。 ) 。 (４)民間ビル入居官署に関しては、当該ビル管理会社とも打合せを行うこと。 (５)契約業者は担当者と立入り禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。 (６)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。 ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は当方発注者において準備する。 ① 洗剤の使用に当たり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(ｐH)のものを使用すること。 ※ 水素イオン濃度(ｐH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(ｐH)の区分を参考とすること。 ② 床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。 ※ 指定化学物質とは、指定特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。 (７)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。 」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。 (８)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。 ６ 清掃仕様(１)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。 詳細は別添『清掃基準表』のとおり。 ※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。 ② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。 ③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。 「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く平日) に対して行う清掃作業。 「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業。 (２)日常清掃作業について① 契約業者は、各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに作業責任者、作業員が記された名簿を令和８年３月 23 日までに必ず提出すること。 名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。 なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。 ② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。 週２回 → 週２回実施すること。 ただし、祝日等によりその週の開庁日が２日以下となる場合は１回の実施とする。 日１回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。 ※なお、年末年始期間について、令和８年12月29日(火)から令和９年１月３日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和８年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。 (令和９年１月４日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。 )③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。 ④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。 『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 ⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 ⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 (３)定期清掃作業について① 契約業者は定期清掃(窓ガラス清掃)に係る「年間作業計画書」を作成し、令和８年４月30日までに下記13の契約事務部署宛てに必ず提出すること。 「年間作業計画書」には作業内容、作業人員、高所作業車等の必要の有無を明記すること。 ② 契約業者は、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の１週間前までに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。 ※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の１か月前までに決定し、文書(メール可)で通知すること。 ③ 契約業者は上記５(３)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。 ④ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年２回(第２四半期及び第４四半期は２月末日までにそれぞれ１回ずつ)実施すること。 日程を変更する場合でも同一四半期内で行うこと。 ⑤ 窓ガラス清掃については下記(４)のとおりとする。 ⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。 また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 (４)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第２四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。 やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。 調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記13の契約事務部署宛てに提出すること。 ② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。 ③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。 ④ 官署によっては高所作業車等が進入するための十分なスペースがない場所もあるため、必ず事前に現地確認を行うこと。 ７ 機密保持及び作業員の安全等に関する事項(１)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。 (２)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。 (３)契約業者は、作業員に対して労働安全衛生法及び関係規則に基づき、安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (４)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、各官署の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。 万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、必ず担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。 (５)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。 作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。 また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。 ８ 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに担当者に報告した上で原状回復すること。 なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。 ９ 人件費(労働者の賃金)に関する事項(１)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。 (２)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。 ≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度10 その他の留意事項(１)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。 なお、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。 (２)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び下記13の契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和８年４月１日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。 (３)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和８年４月１日(予定)に行う。 ただし、契約締結日までに令和８年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (４)契約期間中に対象官署の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の回数分を日割りし、契約金額から減額することとする。 (５)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第１項第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第25条及び第26条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。 (６)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記13契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。 (７)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。 11 再委託について(１)再委託についての要件は、別紙のとおり。 (２)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。 12 請求及び代金の支払について(１)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。 (２)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (３)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (４)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 なお、請求書には、各官署の内訳を記載すること。 (５)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払によることとする。 (６)代金の請求は、納入期限ごとに分割した請求区分(対象官署一覧の系統別)ごとに請求書を作成し、納入後遅滞なく行うこと。 (７)契約業者が契約履行期間中に役務の提供等を給付しなかったとき(ただし、発注者の都合による場合は除く。 )は、給付しなかった日数に応じて、契約金額から日割り計算により算出した金額を減額する。 (８)令和８会計年度末(令和９年３月分請求)に関する請求明細書については、令和９年４月９日(金)までに提出すること。 ※『請求書』の担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL：092-411-474313 入札・契約事務部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎新館５階TEL：０９２－４１１－４７４５ メール：fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別紙)再委託について第１ 再委託について(１)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (２)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (３)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。 (４)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式１により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が５０万円未満の場合は、この限りでない。 (５)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (６)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第２ 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第３ 履行体制(１)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (２)契約業者は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(３)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 対象官署一覧(北九州地区)系統別 略称 名称 住所 電話番号北 九 州 西 署北九州西労働基準監督署 北九州市八幡西区岸の浦１－５－１０ ０９３－６２２－６５５０北 九 州 東 署北九州東労働基準監督署 北九州市小倉北区大手町１３－２６ ０９３－５６１－０８８１門 司 支 署北九州東労働基準監督署門司支署 北九州市門司区北川町１－１８ ０９３－３８１－５３６１八 幡 所八幡公共職業安定所 北九州市八幡西区岸の浦１－５－１０ ０９３－６２２－５５６６小 倉 所小倉公共職業安定所 北九州市小倉北区萩崎町１－１１ ０９３－９４１－８６０９門 司 出 張 所小倉公共職業安定所門司出張所 北九州市門司区北川町１－１８０９３－３８１－８６０９(調整は小倉所と行うこと)港 湾 労 働 課門司出張所港湾労働課 北九州市門司区東港町６－４９０９３－３２１－００６４(調整は小倉所と行うこと)基準系 安定系項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃事務室繊維床 除塵 週2回 60.27 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 38.44便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 19.75階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 12.7床以外の日常清掃廊下 週2回 38.44便所及び洗面所 週2回 19.75週2回 12.7週2回 12.7床の定期清掃事務室繊維床 洗浄 年2回 512.22表面洗浄 年2回 128.89補修 年2回 128.89繊維床 洗浄 年2回 77.73弾性床 表面洗浄 年2回 87.34繊維床 洗浄 年2回 32.98便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 19.75湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 9.9階段弾性床 表面洗浄 年2回 12.7窓ガラスの定期清掃 年1回 165.7第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること廊下清掃作業基準表階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き会議室弾性床北九州西労働基準監督署ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃事務室繊維床 除塵 週2回 21.91 来客者との共有部分のみを実行床の定期清掃事務室繊維床 洗浄 年2回 311会議室繊維床 洗浄 年2回 25.62弾性床 表面洗浄 年2回 40.43繊維床 洗浄 年2回 1.42北九州東労働基準監督署廊下清掃作業基準表項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 14.03事務室弾性床 除塵及び部分水拭き 週2回 9.96 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 35.01便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 13.78階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 9.17床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 14.03廊下 週2回 35.01便所及び洗面所 週2回 13.78週2回 9.17週2回 9.17床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 14.03事務室弾性床 表面洗浄 年2回 148.45表面洗浄 年2回 75.27補修 年2回 75.27弾性床 表面洗浄 年2回 41.81硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 26.05便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 13.78湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 4.91階段弾性床 表面洗浄 年2回 9.17窓ガラスの定期清掃 年1回 85第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること会議室弾性床廊下清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き北九州東労働基準監督署門司支署フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 79.7事務室 繊維床 除塵 日1回 527.53 来客者との共有部分のみを実行会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 119.37 来客者との共有部分のみを実行廊下 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 37.8エレベーターホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 27.15便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 43.8エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 5階段 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 34.72床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 79.7事務室 日1回 527.53日1回 119.37日1回 11.94日1回 11.94廊下 日1回 37.8エレベーターホール 日1回 27.15便所及び洗面所 日1回 43.8エレベーター 日1回 5日1回 34.72日1回 34.72床の定期清掃玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 79.7表面洗浄 年2回 213.48剥離洗浄 年2回 213.48繊維床(２階) 洗浄 年2回 829.58表面洗浄 年2回 119.37補修 年2回 119.37繊維床 洗浄 年2回 18.78弾性床 表面洗浄 年2回 107.56硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 7.48繊維床 洗浄 年2回 10.25エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 年2回 27.15便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 43.8湯沸室 弾性床 表面洗浄 年2回 30.23エレベーター 弾性床 表面洗浄 年2回 5階段 弾性床 表面洗浄 年2回 34.72窓ガラスの定期清掃 年1回 318.7第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること八幡公共職業安定所フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵清掃作業基準表ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き事務室硬質床会議室弾性床廊下項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 152.96事務室 繊維床 除塵 日1回 627.23 来客者との共有部分のみを実行会議室 繊維床 除塵 日1回 113.03 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 31.33繊維床 除塵 日1回 4.65エレベーターホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 113.25便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 76.52エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 2.27階段 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 57.52床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 152.96事務室 日1回 627.23日1回 113.03日1回 11.3日1回 11.3廊下 日1回 145.68エレベーターホール 日1回 113.25便所及び洗面所 日1回 76.52エレベーター 日1回 2.27日1回 57.52日1回 57.52床の定期清掃玄関ホール 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 152.96弾性床 表面洗浄 年2回 21.59繊維床 洗浄 年2回 1216.44会議室 繊維床 洗浄 年2回 151.07弾性床 表面洗浄 年2回 58.39硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 31.33繊維床 洗浄 年2回 95.17エレベーターホール 弾性床 表面洗浄 年2回 113.25便所及び洗面所 硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 76.52エレベーター 弾性床 表面洗浄 年2回 2.27弾性床 表面洗浄 年2回 63.45硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 16.17窓ガラスの定期清掃 年1回 485.1第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること事務室廊下階段階段手摺り拭き窓台除塵及び拭き清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵ごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き小倉公共職業安定所廊下項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 28.78事務室繊維床 除塵 日1回 105.02 来客者との共有部分のみを実行会議室弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.58 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 10.97便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 22.35階段弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 10.95床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 28.78事務室 日1回 105.02日1回 67.58日1回 6.76日1回 6.76廊下 日1回 10.97便所及び洗面所 日1回 22.35日1回 10.95日1回 10.95床の定期清掃弾性床 表面洗浄 年2回 21.91硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 6.87事務室繊維床 洗浄 年2回 279.76表面洗浄 年2回 67.58補修 年2回 67.58廊下弾性床 表面洗浄 年2回 60.09便所及び洗面所硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 22.35湯沸室弾性床 表面洗浄 年2回 11.97階段弾性床 表面洗浄 年2回 10.95窓ガラスの定期清掃 年1回 123.2第２四半期の定期清掃時に併せて実施することフロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵玄関ホール会議室弾性床清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭き小倉公共職業安定所門司出張所項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡)床の日常清掃玄関ホール弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 4.37事務室弾性床 除塵及び部分水拭き 週2回 17.32 来客者との共有部分のみを実行廊下弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 週2回 50.65便所及び洗面所弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 週2回 21.81床以外の日常清掃玄関ホール 週2回 4.37事務室 週2回 17.32廊下 週2回 50.65便所及び洗面所 週2回 21.81床の定期清掃玄関ホール硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 4.37事務室弾性床 表面洗浄 年2回 91.76表面洗浄 年2回 27.23補修 年2回 27.23弾性床 表面洗浄 年2回 38.69硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 50.65弾性床 表面洗浄 年2回 13.67硬質床 表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 8.14窓ガラスの定期清掃 年1回 62.6第２四半期の定期清掃時に併せて実施すること廊下便所及び洗面所清掃作業基準表ごみ収集ごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集会議室弾性床門司出張所港湾労働課フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ご み収集及び金属部分除塵官署別特記事項容量 形式 材質 その他 容量 形式 材質 その他 委託内容安定系八 幡 所八幡公共職業安定所1F事務室は弾性床(タジマ製レイフラットタイル)であり、定期清掃時は樹脂床維持剤の塗布を必ず実施すること。 ※作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。 ※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所とは、双方対等の立場において、下記の件について次の条項により契約を締結する。 (信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2 3 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。 )と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「乙」という。 ) 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所 当該役務の提供が、甲又は乙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第５条第２項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 乙は、前条第２項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。 )以内に代金を支払わなければならない。 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するものとする。 甲は、第５条第２項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から１年以内にその旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第２号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。 )は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。 契約件名 令和８年度福岡労働局各官署における清掃作業等の委託(北九州地区) 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 二 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、乙の申請により履行期限の延期を許可することができる。 この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年３％に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第５条第２項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 第17条の規定に違反したとき。 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第７条又は同法第８条の２(同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 乙は、第11条第２項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 なお、第３号から第５号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第２項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6 7 8当該公訴を提起されたときを含む。 )。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２(同法第８条 第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第４項ただし書に該当する場合を除き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出しなければならない。 乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項の規定による刑が確定したとき。 前条第１項第３号、第４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、２分の１未満とすること。 乙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は，これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 乙は、第１項第３号又は第４号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 乙は、前２条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印) 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第８条、第10条第１項、第11条第２項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲は、第８条第２項、第11条第２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 乙は、甲が第８条２項、第11条２項、同条第３項、第19条、第20条、第22条第２項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 様式１令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記１．委託する相手方の商号又は名称及び住所２．委託する相手方の業務の範囲３．委託を行う合理的理由４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式２令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所２．変更後の事業者の業務の範囲３．変更する理由４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力５．契約金額６．その他必要と認められる事項様式３令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記１．契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。 )２．変更の内容３．変更後の体制図別紙１履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1～STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分～��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分～��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。 )電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。 )個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。 )STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html？？？ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる！ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務／在外公館等海外における業務／無償による物品・役務／防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部／文部科学省大臣官房文教施設企画部／農林水産省地方農政局／国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局／防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)